Евгений Черемисин - Юрист в сфере недвижимости
Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи

ДОГОВОР ПОДРЯДА

по уборке места захоронения
г.
«» 2019 г.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы согласно п.1.2 настоящего договора по уборке места захоронения, указанного Заказчиком, расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость.

1.2. Виды выполняемых работ: . Сроки выполнения работ: .

1.3. С местом захоронением Исполнитель ознакомлен, суть выполняемых работ Исполнителю ясна.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Выполнять все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные п.1.2 настоящего Договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Исполнитель обязуется использовать только высококачественные и сертифицированные моющие и чистящие средства, обеспечить персонал униформой и технологическими картами.

2.1.3. Исполнитель отвечает за любой ущерб, нанесенный Заказчику во время производства работ, и обязуется возместить Заказчику любые убытки в случае нанесения ущерба Заказчику.

2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

2.1.5. В случае обнаружения каких-либо недостатков при приемке работ исправить их в течение двенадцати часов с момента извещения Заказчиком Исполнителя.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом неся ответственность за действия субподрядчиков перед Заказчиком и третьими лицами.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Разрешить Исполнителю доступ к месту захоронения, указанное в п.1.1 настоящего Договора, для выполнения работ.

2.3.2. Принять надлежащим образом выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора, а также потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «»2019 г.

3.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор без обращения в судебные органы. При этом Заказчик обязан предупредить Исполнителя о своем решении за дней до расторжения договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ составляет рублей. Инвентарь, расходные материалы, химические моющие средства и специальная одежда включены в стоимость работ.

4.2. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Заказчик производит 100 % предоплату работ, указанную в п.4.1 настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Работа считается принятой Заказчиком при отсутствии с его стороны претензий в течение дней после отправки Исполнителем фотоотчета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не выполнения работ Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере % от суммы, указанной в п.4.1 настоящего договора за каждый день невыполнения работ. Требование об уплате штрафа должно быть направлено Заказчиком Исполнителю в письменной форме.

7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами, препятствующими исполнению обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом Сторонами.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:
ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________
Заказчик _________________
Договор подряда на уборку места захоронения
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
Поделиться:
Мы рады, что статья была полезной для вас
Информация на сайте могла устареть, рекомендуем обратиться к юристу для уточнения вашего вопроса.
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Бесплатная консультация юриста
Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам.
У вас есть вопрос к юристу?
Готовы задать вопрос сейчас?
Вы уверены что вам не требуется помощь профессионала?
Это бесплатно, быстро и удобно! Вы можете получить консультацию просто позвонив по телефону: